ться орієнтований значення ціни контракту або формула ціни і максимальне значення ціни контракту, встановлені замовником в документації про закупівлю.
Особливості визначення ціни державного контракту на поставку товару, виконання роботи, надання послуги за державним оборонним замовленням з урахуванням вимог, передбачених частиною 2 цієї статті, можуть встановлюватися Федеральним законом від 29 грудня 2012 N 275-ФЗ laquo ; Про державне оборонне замовлення raquo ;. [1]
У контракт включається обов'язкова умова про відповідальність замовника та постачальника (підрядника, виконавця) за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених контрактом.
У разі прострочення виконання замовником зобов'язань, передбачених контрактом, а також в інших випадках невиконання або неналежного виконання замовником зобов'язань, передбачених контрактом, постачальник (підрядник, виконавець) вправі зажадати сплати неустойок (штрафів, пені). Пеня нараховується за каж?? ий день прострочення виконання зобов'язання, передбаченого контрактом, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого договором терміну виконання зобов'язання. Така пеня встановлюється контрактом у розмірі однієї трьохсот діючої на дату сплати пенею ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від не сплачена в строк суми. Штрафи нараховуються за неналежне виконання замовником зобов'язань, передбачених контрактом, за винятком прострочення виконання зобов'язань, передбачених контрактом. Розмір штрафу встановлюється контрактом у вигляді фіксованої суми, визначеної в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
У разі прострочення виконання постачальником (підрядником, виконавцем) зобов'язань (у тому числі гарантійного зобов'язання), передбачених контрактом, а також в інших випадках невиконання або неналежного виконання постачальником (підрядником, виконавцем) зобов'язань, передбачених контрактом, замовник направляє постачальнику (підрядчику, виконавцю) вимогу про сплату неустойок (штрафів, пені). [2]
Пеня нараховується за кожний день прострочення виконання постачальником (підрядником, виконавцем) зобов'язання, передбаченого контрактом, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого договором терміну виконання зобов'язання, і встановлюється контрактом у розмірі, визначеному в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, але не менш ніж одна трьохсота діє на дату сплати пені ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від ціни контракту, зменшеної на суму, пропорційну обсягом зобов'язань, передбачених контрактом і фактично виконаних постачальником (підрядником, виконавцем).
Штрафи нараховуються за невиконання або неналежне виконання постачальником (підрядником, виконавцем) зобов'язань, передбачених контрактом, за винятком прострочення виконання постачальником (підрядником, виконавцем) зобов'язань (у тому числі гарантійного зобов'язання), передбачених контрактом. Розмір штрафу встановлюється контрактом у вигляді фіксованої суми, визначеної в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
Сторона звільняється від сплати неустойки (штрафу, пені), якщо доведе, що невиконання або неналежне виконання зобов'язання, передбаченого контрактом, сталося внаслідок непереборної сили або з вини іншої сторони.
Допускається укладення контрактів на постачання технічних засобів реабілітації інвалідів, створення кількох творів літератури чи мистецтва, виконання науково-дослідних робіт чи надання послуг у сфері освіти або послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення, послуг з організації відпочинку дітей та їх оздоровлення, у тому числі з надання путівок, з кількома учасниками закупівлі. При цьому право укладення контракту з кількома учасниками закупівлі встановлюється замовником в документації про закупівлю. [2]
Для здійснення замовниками закупівель федеральні органи виконавчої влади, Державна корпорація з атомної енергії Росатом raquo ;, здійснюють нормативно-правове регулювання у відповідній сфері діяльності, розробляють і затверджують типові контракти, типові умови контрактів, які розміщуються в єдиній інформаційній системі і складають бібліотеку типових контрактів, типових умов контрактів. Порядок розробки типових контрактів, типових умов контрактів, а також випадки та умови їх застосування встановлюються Урядом Російської Федерації. [1]
Якщо контракт укладається на строк більш ніж три роки і ціна контракту становить більш ніж сто мільйонів рублів, контракт повинен включати в себе графік виконання контракту.
У контракт включається обов'язкова умова про порядок і строки оплати товару, роботи або послуги, про порядок і строки здійснення замовником приймання поставленого товару, вико...